Договор-оферта B2B

Оплата выставленного счета-оферты Поставщиком Покупателю означает безусловное согласие (акцепт) со всеми пунктами договора-оферты размещённого на этой странице. Покупатель гарантирует, что все условия настоящих Условий ему понятны, и он принимает их в полном объёме. В случае если Покупатель не согласен хотя бы с одним из положений настоящих Условий, он не имеет права оплачивать выставленный ему Поставщиком счёт-оферту.  Договор-оферты считается заключенным с момента оплаты Покупателем выставленного ему Поставщиком счета-оферты.

ДОГОВОР-ОФЕРТА ПОСТАВКИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСОР» ИНН 4317007718 ОГРН 1214300009857, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Самигуллина Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и сторона оплачивающая выставленный счёт-оферту Поставщиком именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Договором-офертой Поставщик обязуется передать (поставить), а Покупатель оплатить и принять товары, услуги согласованные сторонами в счете-оферте, являющегося Приложением к данному Договору-оферте (далее – Товары).

1.2. Поставка Товаров может осуществляться на условиях выборки (самовывоза) Товара со склада Поставщика либо на условиях автодоставки Товара в место назначения по адресу, указанному в счете-оферте. Если сторонами не согласовано иное, поставка Товаров осуществляется на условиях выборки (самовывоза) Товара со склада Поставщика: РТ, г. Казань, ул. Проезд Хезмэт 28г.

1.3. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения каждой единицы Товаров переходят к Покупателю с момента его передачи Покупателю (получателю) по товарной накладной или УПД. Поставка Товаров может осуществляться партиями. Партией Товаров является наименования и количество Товаров, погруженных на одно транспортное средство (автомобиль, контейнер, вагон и т. п.). 

1.4. Товары поставляются в соответствии со счетом-офертой Выставленного Поставщиком Покупателю.

2. ЦЕНА ТОВАРОВ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Товаров и цена доставки Товаров (в случае поставки Товаров на условиях автодоставки, если цена доставки не входит в цену Товаров) согласовываются сторонами в счете-оферте. Одновременно с ценой Товаров и ценой их доставки в место назначения (если применимо) к оплате предъявляется суммы соответствующего НДС по действующей ставке. НДС включено в цену Товаров (работ, услуг) и уплачивается Покупателем Поставщику одновременно с внесением по Договору платежей (в т.ч. авансовых платежей за Товары (работы, услуги). 

2.1.1. Цена Товаров по счёту-оферте не подлежит изменению, кроме случая существенного изменения обстоятельств; 

2.2. Оплата Товаров производится платёжным поручением в следующем порядке: I платеж: в размере 100%-в течении 1 (Один) день со дня выставления счета-оферты Поставщиком. 

2.3. Цена доставки Товаров до места назначения не входит в цену Товаров. К поставке Товаров, в цену которых входит цена доставки, остальные абзацы настоящего пункта не применяются. Цена доставки Товаров (в случае поставки Товаров на условиях автодоставки, если цена доставки не входит в цену Товаров) согласовываются сторонами и прописываются в счете-оферте. Если обязательными требованиями или соглашением сторон не установлено иное, транспорт должен загружаться по возможности максимально с точки зрения объёма (размера) и/или веса (грузоподъемности), а также характеристик Товаров/транспорта. Если цена доставки Товаров до места назначения определена сторонами в счёте-оферте, то ее оплата производится платёжным поручением в тех же частях/пропорциях и сроки, которые предусмотрены для оплаты Товаров согласно п. 2.2. данного Договора-оферты. В случае просрочки оплаты доставки Товаров (а равно оплаты НДС) Поставщик вправе приостановить поставку (задержать срок поставки) Товаров на срок указанной просрочки Покупателя оплаты их доставки. В случае однократной просрочки оплаты Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения заявки.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. При поставке Товаров на условиях выборки со склада Поставщика:

3.1.1. Если сторонами не согласован иной срок, то Поставщик обязуется подготовить Товары на своем складе (п. 1.2. Договора-оферты) к выборке (отгрузке) в течение 3 (Трех) недель с даты выставления счета-оферты и оплаты в полном объёме (п. 2.2. Договора-оферты) (далее – срок поставки). Исходя из существа Договора-оферты, Товары могут поставляться также в пределах установленного срока поставки по мере их изготовления/закупки. 

3.1.2. Покупатель (получатель) осуществляет выборку Товаров со склада Поставщика в течение 2 (Двух) дней после готовности товара к отгрузке. В случае просрочки выборки Товаров Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,5% от цены невыбранной в срок части Товаров за каждый день просрочки выборки, если иное не согласовано сторонами. В случае просрочки выборки Товаров Покупателем (получателем) более чем на 3 (три) дня, Поставщик не отвечает за недостатки Товаров, возникшие вследствие такого длительного хранения, в том числе потому, что такое хранение будет осуществляться на открытых площадках под воздействием факторов естественной окружающей среды и в отсутствие консервации Товаров для длительного хранения со всеми вытекающими отсюда последствиями, о чем Покупатель предупреждён и принимает на себя риски последствий указанных обстоятельств, в том числе в случае такого хранения из-за нарушения Покупателем настоящего Договора-оферты. Также при просрочке выборки, Поставщик в праве отказаться от исполнения настоящего договора-оферты в одностороннем порядке (п.2 ст. 515 ГК РФ, п.3 ст. 484 ГК РФ), с возвратом остатки денежных средств на расчётный счёт покупателя без дополнительного предупреждения.

3.2. При поставке Товаров на условиях автодоставки в место назначения: 

3.2.1. Если сторонами не согласован иной срок, то Поставщик обязуется передать Товары Покупателю (получателю) в месте назначения (п. 1.2. Договора-оферты) в течение 4 (Четырех) недель с даты оплаты счёта-оферты в полном объеме (п. 2.2. Договора-оферты) (далее – срок поставки). Исходя из существа Договора, связанного со спецификой Товаров, Товары поставляются в пределах установленного срока поставки по мере их изготовления/закупки. Поставщик может произвести досрочную поставку Товаров, предупредив об этом Покупателя, а Покупатель обязан досрочно принять и оплатить их. 

3.2.2. Поставщик в произвольной форме (например, в виде копий накладных) направляет Покупателю по любым средствам связи с Покупателем информацию об отгружаемых/отправленных Товарах и единицах транспорта. 

3.3. В случае просрочки оплаты Товаров, предоставления исходной документации (документации, информации, если Покупатель обязан ее предоставить), срок поставки отодвигается на количество дней таких просрочек без оформления изменений к Договору-оферте. При этом в случае, если просрочка оплаты Товаров (любого из платежей в оплату Товаров) либо просрочка предоставления исходной документации (документации, информации, если Покупатель обязан ее предоставить) составит более 2 (Двух) дней (сверх просрочка), то срок поставки без оформления изменений к Договору-оферте отодвигается на количество дней таких просрочек и плюс ещё 10 (Десять) дней (период, необходимый для включения Товаров в очередь производства/закупки) за каждую допущенную Покупателем сверх просрочку. 

3.4. При изменении счёта-оферты цены соответствующих Товаров и/или цена их доставки определяются в соответствии с новым (изменённым) счётом-офертой. Если срок поставки не был пересмотрен, он начинает исчисляться заново с момента согласования соответствующей этим Товарам последнему изменённому счёту-оферте и выполнения иных согласованных условий для отсчёта срока поставки.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА 

4.1. При поставке Товаров на условиях выборки со склада Поставщика: 

4.1.1. Погрузка Товаров на автотранспортные средства Покупателя (получателя) на складе Поставщика осуществляется силами и средствами Поставщика механизированным способом (автопогрузчиком). Автотранспортные средства Покупателя (получателя) должны быть приспособлены для надлежащей и безопасной погрузки и перевозки Товаров. Покупатель обязуется солидарно с получателем (перевозчиком) Товаров возместить в полном объёме вред, причинённый Поставщику при осуществлении выборки Товаров. 

4.1.2. Покупатель (получатель) осуществляет приёмку Товаров на складе Поставщика при их передаче (выборке), во время которой он обязан осуществить осмотр передаваемых Товаров, проверить их количество и качество (кроме скрытых недостатков). Приёмка Товаров осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в универсальном передаточном документе. В случае несоответствия количества или ассортимента Товаров, в УПД должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товаров, на основании которой Поставщик обязан оформить УПД, соответствующую Товарам, сопроводив Товары правильными документами. 

4.2. При поставке Товаров на условиях автодоставки в место назначения: 

4.2.1. Поставщик обеспечивает/производит доставку Товаров в место назначения, а Покупатель (получатель) своими силами и средствами производит в этом месте их приёмку и выгрузку. Разгрузка каждой доставившей Товары единицы автотранспорта (до 35 куб.м Товара) должна быть произведена в течение 1 (одного) часа с момента ее прибытия в место назначения с 8:00 часов до 18:00 часов по местному времени. Разгрузка каждой доставившей Товары единицы автотранспорта (свыше 35 куб.м Товара) должна быть произведена в течение 2 (двух) часа с момента ее прибытия в место назначения с 8:00 часов до 18:00 часов по местному времени. В случае просрочки разгрузки единицы автотранспорта Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый полный час просрочки разгрузки. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров в месте назначения, в том числе обязан обеспечить при нормальных/обычных для соответствующего региона и времени года погодных условий безопасный и доступный подъезд к месту назначения и наличие необходимой погрузо-разгрузочной техники, обязан при выгрузке/приёмке Товаров иметь в наличии оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на получение Товаров (доверенность, иной уполномочивающий документ), а также обязан иметь печать (штамп) для оформления возвратных документов Поставщику и его перевозчику, либо заблаговременно подписать документы по ЭДО.

4.2.2. Покупатель (получатель) осуществляет приёмку Товаров при их получении от перевозчика. При этом он должен осмотреть переданные ему Товары, проверить их количество и качество (кроме скрытых недостатков). Приёмка Товаров осуществляется в количестве и ассортименте, указанных в накладной. Если Товары имеют количественные и качественные расхождения с данными транспортных и сопроводительных документов, Покупатель (получатель) обязан составить акт (коммерческий, общей формы, о расхождениях, ТОРГ-2, ТОРГ-3 или др.), подлежащий составлению в соответствующем случае. В транспортной накладной должна быть сделана отметка о составлении акта, содержащая краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для ее проставления. В случае несоответствия количества или ассортимента Товаров, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товаров со ссылкой на составленный акт. Составленный акт с копиями транспортных и сопроводительных документов (счет-фактура, товарная и транспортная накладные, упаковочный лист и т. д.) Покупатель (получатель) должен направить Поставщику (по электронной почте и заказным письмом с уведомлением о вручении, ЭДО) в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Покупателем (получателем) соответствующих Товаров от перевозчика. 

4.3. Покупатель обязан известить Поставщика о наличии у него претензий по скрытым недостаткам Товара в течение 5 (Пяти) дней с момента их обнаружения с приложением описания недостатков при условии, что они были обнаружены в пределах гарантийного срока, предоставляемой заводом изготовителем. По факту обнаружения скрытых недостатков Товара составляется акт, который подписывается представителями Поставщика и Покупателя. Вызов представителя Поставщика для составления акта обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться в указанное Покупателем место нахождения Товара в течение 5 (Пяти) дней с момента получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда (если иное не обговорено сторонами).

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Отгружаемые Товары Поставщик сопровождает соответствующими накладными и счетами-фактурами или универсальными передаточными документами. Отгрузочной единицей является элемент по позиции счета-оферты. Поставщик оформляет отгрузочные документы по реквизитам, указанным в счёте-оферты. Стороны используют универсальные передаточные документы, утверждённые письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96. 

5.2. Передача Товаров производится при наличии документа, подтверждающего полномочия лица на получение Товаров (доверенность, иной уполномочивающий документ).

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

6.1. Для заключения, изменения, исполнения и прекращения Договора-оферты, а также защиты прав, вытекающих из Договора-оферты и в связи с ним, сторонам Договора-оферты, их аффилированным лицам, работникам и посредникам не допускается совершать деяния, квалифицируемые законодательством РФ как коррупция, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. 

6.2. Стороны Договора-оферты, их аффилированные лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать, выплачивать денежные средства и передавать иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны либо погашать (оплачивать) их долги с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору-офеты или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, в том числе досрочным, защитой прав, вытекающих из Договора-оферты или в связи с ним. 

6.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.1., 6.2. Договора-оферты, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.1., 6.2. Договора-оферты другой стороной, ее аффилированным лицом, работником или посредником. 

6.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по полученным уведомлениям о нарушении или о возможности нарушения положений пунктов 6.1., 6.2. Договора-оферты с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. В случае выявления в ходе разбирательств нарушения или признаков возможности нарушения положений пунктов 6.1., 6.2. Договора-оферты соответствующая сторона должна в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне об итогах рассмотрения уведомления.

6.5. В случае подтверждения хотя-бы одного факта нарушения одной стороной, её аффилированным лицом, работником или посредником любого из положений пунктов 6.1., 6.2. Договора-оферты и/или не направления в указанный срок другой стороне информации об итогах рассмотрения её уведомления в соответствии с пунктом 6.4. Договора-оферты, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора-оферты путём направления соответствующего письменного уведомления не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты предполагаемой поставки. 

6.6. Настоящим стороны дают друг другу и полагаются на следующие заверения об обстоятельствах, имеющие значение для заключения Договора-оферты, его исполнения или прекращения (далее – заверения об обстоятельствах): - деятельность стороны не приостановлена и иным образом не ограничена; - представители стороны обладают всеми необходимыми полномочиями на совершение Договора-оферты; - сторона, если это необходимо в силу закона, учредительных документов и/или локальных нормативных актов, получила все корпоративные разрешения, согласования и одобрения, необходимые для заключения и исполнения Договора-оферты; - сторона является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой; - на момент совершения Договора-оферты у стороны отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства) и в отношении стороны не возбуждено судопроизводство о несостоятельности (банкротстве); - на момент совершения Договора-оферты у стороны отсутствуют признаки неплатёжеспособности или недостаточности имущества. Сторона вправе потребовать от контрагента, давшего недостоверные заверения об обстоятельствах, возмещения реальных убытков, причинённых недостоверностью таких заверений, но не вправе отказаться от Договора-оферты.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору-оферте, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Срок обязательств, надлежащее исполнение которых оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, отодвигается на время действия непреодолимой силы. 

7.2. Доказательством непреодолимой силы будут служить справки или иные документы, выданные Торговопромышленной палатой РФ (ТПП РФ) или иным компетентным органом/организацией. 

7.3. О невозможности надлежащего исполнения обязательств в следствие непреодолимой силы и механизме ее воздействия на исполнение Договора сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее наступления. В противном случае сторона не вправе ссылаться на соответствующую непреодолимую силу в будущем. 

7.4. Если непреодолимая сила будет действовать непрерывно свыше двух месяцев любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора-оферты, направив соответствующий письменный отказ другой стороне. Договор-оферты считается расторгнутым с момента получения этого уведомления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае просрочки Покупателем оплаты по Договору-офеты (если была согласована отсрочка платежа) Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Товаров по соответствующему счёту-оферте, по которому начато производство товара.

8.2. В случае просрочки Поставщиком поставки Товаров по Договору Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,03% от цены непоставленной (непереданной) в срок части Товаров за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Товаров по соответствующему счету-оферте. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору-оферте, за которые п. 8.1. и п. 8.2. Договора-оферты установлена неустойка, допускается взыскание неустойки, но не убытков. 

8.4. Ответственность стороны за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору-оферте ограничена реальным ущербом, причинённым стороне, право которой оказалось нарушенным. 

8.5. Все споры по Договору-оферте разрешаются путём предъявления письменной претензии (предусмотрен претензионный досудебный порядок урегулирования), которая должна быть рассмотрена второй стороной в течение 10 (Десяти) дней. При предъявлении претензий, связанных с качеством Товара, вызов Поставщика и соблюдение процедуры составления акта является частью обязательного досудебного порядка урегулирования. 

8.6. При не достижении сторонами согласия в установленном Договором-офертой претензионном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора-оферты или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

9.1. Односторонний отказ от исполнения заявки и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора-оферты вследствие действия непреодолимой силы и неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств второй стороной, предусмотренных законом и Договором-офертой. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по Договору-оферте до момента изменения/расторжения Договора-оферты, кроме возвращения неосновательного обогащения. 

9.2. Помимо иных случаев, прямо предусмотренных законом или Договором-офертой, стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения счета-оферты в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями Договора-оферты: 

- однократная просрочка оплаты Товаров в случае согласованной отсрочки (а равно оплаты НДС) не менее 10 (десяти) дней (Поставщик вправе отказаться); 

- однократная просрочка поставки Товаров не менее 30 (Тридцати) дней (Покупатель вправе отказаться).

9.3. Если Поставщик в одностороннем порядке отказался от исполнения заявки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора-оферты Покупателем, Покупатель в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения Договора-оферты обязан:

 - оплатить Поставщику Товары, поставленные и не оплаченные (в т. ч. авансами) по соответствующему счёту-оферте к моменту ее расторжения, по цене, указанной в накладных;

 - оплатить Поставщику Товары, произведённые по счёту-оферте к моменту ее расторжения, а также осуществить их выборку (по адресу: указанному в п. 1.2 настоящего договора либо на заводе производителя продукции (по решению Поставщика));

 - уплатить Поставщику штраф в размере 5% от цены Товаров по счёту-оферте. 

Поставщик обязан вернуть Покупателю сумму переплаты за поставленные Товары в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения Договора-оферты.

10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

10.1. Поставщик гарантирует, что Товары соответствуют Договору-оферте и Товары пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются. 

10.2. Гарантийный срок на Товары, поставляемые Поставщиком, устанавливается заводами-изготовителями, но не более 12 (Двенадцать) месяцев(-а) с момента производства Товара. 

10.3. Упаковка Товаров, если товары такого рода подлежат упаковке, осуществляется в соответствии с обычными условиями упаковки таких товаров и нормами, принятыми у Поставщика. Упаковка и покрытие грунтом (в случае его нанесения) не защищают Товар от попадания влаги, прямых солнечных лучей, вредных веществ, коррозийно-активных агентов (ионы хлора, пара, аммиака и т. п.), дыма, пыли и не предотвращают коррозию, о чем Покупатель предупреждён и принимает на себя риски последствий наступления указанных обстоятельств.

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с даты оплаты выставленного Поставщиком счета-оферты, а в отношении обязательств, возникших из него к указанной дате и из согласованных по этот момент заявки к нему, – до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Датой подписания Договора-оферты является дата оплаты счета-оферты выставленного Поставщиком.

11.2. С момента вступления в силу Договора-оферты все предыдущие переговоры и переписка, связанные с Договором-офертой, утрачивают свою силу. Применимым правом к Договору-оферте является право Российской Федерации (РФ). 

11.3. Стороны признают юридическую силу за электронными переписками – документами, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. Если покупатель в течение 1 дня после приёмки товара получив отгрузочные документы, любым средством связи, не мотивируя отказ в подписании отгрузочных документов, не возвращает подписанные оригиналы или электронные копии, то все отгрузочные документы считаются подписанными, как оригинальные с синей печатью. Оплачивая выставленный Поставщиком счёт-оферту, покупатель, соглашается со всем вышеперечисленным. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте (e-mail), мессенджерам, и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, мессенджерам с которых осуществлялась отправка первичной заявки на выставление счета-оферты, в том числе при регистрации на сайте и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте, мессенджерам каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. Электронная почта продавца для обмена электронными документами -luxor@internet.ru

11.4. В период действия договора-оферты об изменении своих адресов, электронных адресов и банковских реквизитов стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом и направленным по почте или электронной почте или мессенджерам. При этом дополнительное соглашение не требуется. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что направленные ей по последнему известному адресу и банковским реквизитам корреспонденция или платёж не были произведены надлежащим образом. 

11.5. Покупатель обязан в течение пяти дней с даты получения от Поставщика оригинальных экземпляров УПД к нему подписать их со своей стороны и направить/передать один их экземпляр в адрес Поставщика по почте заказным письмом с уведомлением, с нарочным (курьером, экспресс доставкой и т. п.), либо посредством электронного документооборота.

11.6. Информация о факте заключения и предмете Договора-оферты, о наименовании сторон Договора-оферты и их адресах и контактах, объёме поставки по Договору-офете, а также информация об объекте, при строительстве которого будут использоваться (используются или использовались) Товары, поставляемые по Договору-оферте (далее – Объект), в том числе о месте нахождения Объекта, о размерах и иных характеристиках Объекта, о конечном заказчике (заказчике строительства, собственнике) Объекта, генеральном подрядчике (подрядчике) строительства Объекта, не является конфиденциальной и может использоваться сторонами в информационных и рекламно-маркетинговых целях. 

11.7. Дописки и исправления в Договоре-оферте не допускаются. Оплачивая выставленный Поставщиком счёт-оферту, стороны гарантируют, что у них отсутствуют какие-либо ограничения на заключения, данного Договора-оферты.

11.8. В случае если Покупатель не согласен хотя бы с одним из положений настоящих Условий Договора-оферты, он не имеет права оплачивать выставленный Поставщиком счёт-оферту.

https://люксор.рф/page/dogovor-oferta-b2b